Летом 2022 года компания «СпецМонтажУниверсал» заключила с МКУ «Управление капитального строительства» контракт на строительство «под ключ» школы на Торфяной в Кирове. Планировалось, что она будет на 1 100 мест, с бассейном и ФОКом.

Стороны определили три этапа выполнения работ, которые включали как разработку проектно-сметной документации, так и непосредственно строительство и присоединение объекта к инженерным сетям. Однако у подрядчика возникло немало проблем, о которых он неоднократно уведомлял заказчика. Одна из них заключалась в невозможности подключения школы к теплосетям из-за отсутствия резерва тепловой мощности и пропускной способности теплосетей. Теплоснабжающая организация предложила подрядчику построить за свой счет новую котельную. Вторая проблема была связана с подключением к сетям водоотведения. «Водоканал» сообщил подрядчику, что это будет возможно только после строительства напорного коллектора, которое ожидается в 2025-2028 годах. Третьей проблемой стало то, что власти не согласовали использование существующей ливневки для опорожнения бассейна школы. Были и другие проблемы, в ходе которых чиновники отказывались идти на встречу. К тому же, тюменскую фирму подвел ее субподрядчик, который занимался разработкой проекта. В итоге пришлось искать нового.

Пока подрядчик разбирался со всеми этими факторами, он попросил чиновников увеличить сроки выполнения работ, однако власти на это не пошли. В январе 2023 года заказчик в одностороннем порядке отказался от выполнения контракта в связи с нарушением сроков работ. Кроме того, заказчик через посредника отсудил у подрядчика неустойку в размере более 3,2 млн рублей.

Подрядчик обратился в Арбитражный суд Кировской области, требуя признать разрыв контракта недействительным, а также отменить выплату неустойки. Однако суд отказал в удовлетворении иска.